二级建造师《工程法规》关于开工和竣工的知识点

【导语】为什么有的学员现在在等成绩，有的人考完就知道能过?说到底，准备充分的人，不需要吃担惊受怕的苦，社会人备考最大的难关不是教材和试题，而是没时间，所以现在就有了备考意识的你，只要提前动起来，可能就迈过了最大的槛!小编整理了二级建造师《工程法规》关于开工和竣工的知识点的内容，一起来看一下吧!

开工日期

监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：

(1)开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。

(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

(3)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

竣工日期

1.对竣工日期无争议：以承包人提交验收报告之日为竣工日期2.对竣工时间争议的司法解释

(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;

(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(有约定从约定;未约定的，可以认定约定期限为28日)

(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。